新冠肺炎疫情认定为不可抗力,起止时间如何确定?
新冠肺炎疫情认定为不可抗力时，起止时间根据具体案件中疫情对合同履行、合同目的实现或当事人行使权利的实际影响来确定，一般以合同履行地或当事人住所地的省级人民政府启动和终止重大突发公共卫生事件响应的时间为准；若当事人住所地或合同履行地省级人民政府未启动响应 ，则可依据上海市人民政府启动和终止响应的时间确定。
新冠肺炎疫情不可抗力的起止时间应根据具体情况确定 ，一般可依据省级人民政府启动和终止重大突发公共卫生事件响应的时间来确定。分析说明：核心依据：新冠肺炎疫情作为不可抗力事件，其起止时间的确定应当基于该疫情对合同履行或行使权利的实际影响 。
时间范围：新冠疫情须发生在合同成立以后 、履行以前 。若合同订立前或迟延履行期间发生疫情 ，则不能认定为不可抗力。同时 ，疫情须实际影响合同履行，若未导致无法按合同履行 ，则不能以不可抗力为由逃避义务 。
问题3：新冠肺炎疫情认定为不可抗力的起止时间 根据具体案件中疫情对合同履行 、合同目的实现或当事人行使权利的实际影响确定 ，一般可根据合同履行地或当事人住所地的省级人民政府启动和终止重大突发公共卫生事件响应的时间来确定，未启动的可依据上海市人民政府启动和终止的时间确定 。
疫情下的租房问题:新疫情算不算不可抗力?
〖壹〗、新疫情算不可抗力。具体原因如下：社会共识层面：此次疫情所造成的影响和危害大于当年的非典疫情 ，其认定为不可抗力已经成了社会共识 。这表明在社会普遍认知中 ，新疫情具备不可抗力的特征和属性，被大众所广泛认可和接受 。法律概念层面：法律上的不可抗力 ，是指不能预见 、不能避免并不能克服的客观情况。
〖贰〗 、疫情是否属于不可抗力需结合具体情形判断 ，本案中法院未完全采纳业主以疫情为由免责的主张，仅部分调整了违约金数额 。
〖叁〗、新冠疫情属于不可抗力：《上海市高级人民法院关于涉新冠肺炎疫情案件法律适用问题的系列问二）》明确，新冠肺炎疫情宜认定属于不能预见 、不能避免并不能克服的不可抗力 ，适用《合同法》第一百一十八条关于不可抗力的相关规定 。不过 ，对于承租人的通知义务和证明义务，实践中不宜作过高要求。
〖肆〗 、属于不可抗力 ，即使不能发生不可抗力可能产生的相关法律后果 ，也可能构成情势变更而产生相应法律后果 。疫情以及疫情防控措施部分情形下可能达不到法律规定的不可抗力程度，而不属于不可抗力 ，但也可能构成情势变更而产生相应法律后果 。
〖伍〗、本次疫情难以为当事人合理预见及避免 ，经个案判断当事人双方因难以克服疫情对租赁合同履行造成障碍时，构成不可抗力事件 ，承租人能否主张租金减免 ，需综合判断疫情是否构成不可抗力以及继续支付租金是否对承租人明显不公平等多角度。
陕西:疫情期间复工复产建设项目费用计算进一步明确
施工降效费用：疫情防控期间复（开）工项目完成的工作量可计取施工降效费用，由发包方承担。承包方确定施工降效内容并编制费用 ，报发包方审查认可 ，列入措施项目费用 。赶工措施费用：疫情防控期间复工复产项目需要赶工的，赶工措施费用另行计算并明确计算原则和方法 。
建设工程项目疫情防控费用明确为每人每天20元标准足额计取 、包干使用。具体说明如下：费用涵盖内容：因疫情防控增加的防疫人员工资 、防控物资、核酸（抗原）检测 、宣传教育和临时设施等费用 。计取条件：以防控期间（不含常态化疫情防控期）施工单位的现场工人和管理人员实际人数计算 。
费用标准与范围浙江 、山东规定按每人每天40元计取专项经费，包含防疫物资费、人工费、降效费及其他费用（仅计取税金）。四川省明确降效费需单独计算 。厦门通过调整人工费动态指数（2016）及上浮安全文明施工费（20%）间接支持防控成本 。
疫情防控期间未复工的项目 ，工期应予以顺延 ，顺延工期计算从陕西省政府决定启动重大突发公共卫生事件一级响应（2020年1月25日）之日起至解除之日止。疫情防控期间复工的项目，建设工程合同双方应结合实际合理确定顺延工期 。
合同工期内已考虑的正常冬季停工不计算在顺延工期内 。 疫情防控期间在建项目已复工或已签订合同未开工 ，建设工程合同双方应结合实际合理确定顺延工期。 费用调整 疫情防控期间在建项目已复工 ，施工时必须按照工程所在地政府疫情防控规定组织施工，严格防护措施 ，保证人员安全 ，防止疫情传播，在工程造价中单列疫情防控专项经费 。
新冠肺炎疫情期间建设工程施工企业面临的风险主要包括工期延误 、材料等成本费用增加 、复工后管理费用增加、人员感染导致全面停工及违约风险 、盲目赶工或降低标准带来的多重风险 。
本文来自作者[南城]投稿，不代表善友号立场，如若转载，请注明出处：https://www.syjjh.com/gongyi/19336.html
评论列表（4条）
我是善友号的签约作者“南城”！
希望本篇文章《陕西省疫情不可抗力(陕西省疫情不可抗力投诉电话)》能对你有所帮助！
本站[善友号]内容主要涵盖：善友号,生活百科,小常识,生活小窍门,百科大全,经验网,游戏攻略,新游上市,游戏信息,端游技巧,角色特征,游戏资讯,游戏测试,页游H5,手游攻略,游戏测试,大学志愿,娱乐资讯,新闻八卦,科技生活,校园墙报
本文概览：新冠肺炎疫情认定为不可抗力,起止时间如何确定?新冠肺炎疫情认定为不可抗力时，起止时间根据具体案件中疫情对合同履行、...